安徽省高程电子科技有限公司善意取得发票行政判决书.doc
《安徽省高程电子科技有限公司善意取得发票行政判决书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省高程电子科技有限公司善意取得发票行政判决书.doc(20页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、安徽省第二建筑工程公司安徽省第二建筑工程公司安徽省建筑科学研究设计院建筑检测大厦工安徽省建筑科学研究设计院建筑检测大厦工 程木工包工包料工程程木工包工包料工程 施工合同书施工合同书 编号: 安徽省第二建筑工程公司安徽省第二建筑工程公司 2014 年 十月 建设工程施工劳务分包合同建设工程施工劳务分包合同 甲方:安徽省第二建筑工程公司 乙方: 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于业主与甲方已经签订建设工程施工合同(总承包合同或专业承包合 同,下称“总包合同” ) ,双方就劳务分包事项协商一致,订立本合同。 1 1
2、、乙方资质情况、乙方资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 安徽省建筑科学研究设计院建筑检测大厦安徽省建筑科学研究设计院建筑检测大厦 工程地点: 蜀山区山湖路蜀山区山湖路 567567 号建科院质检二站院内号建科院质检二站院内 分包范围:含塔吊基础、配重块、人货电梯基础模板制作安装、拆除。 提供分包劳务内容:包工、包机械、包辅材、包质量、包工期、包安全、包文明施工、环境保护、 等主要 工作内容,按图纸及图集及相关技术规范要求施工;负责现场文明施工,其它要求详见招标文件。 承包
3、单价还包括以下内容:外架悬挑梁底部封闭(安装、拆除) ;人货电梯接料平台周边防护,含地 板平台铺设(安装、拆除)和呼叫器开孔;穿墙槽钢洞口的木盒子,悬挑槽钢大头塞子制作;地下 室后浇带上木工板封闭(安装、拆除) ,后浇带由于模板密封不严造成的流入混凝土由乙方清理凿除; 小于 500*500 洞口防护盖板;各种安全标示牌的衬板制作、灭火器木盒制作安装;含墙板内混凝土 定位支撑条和定位筋焊接安装,不能打眼插筋;后浇带钢丝网的制作安装、拆除;地下室后浇带、 外墙预制板和门窗边制作安装;实行样板开路,楼梯及墙、梁、柱按项目部指定地点立模。 3、分包工作期限分包工作期限 总工期总工期 8 个月,个月,2
4、014 年年 11 月月 20 号号2015 年年 6 月月 20 号,开工日期以项目部通知为准。号,开工日期以项目部通知为准。 4 4、质量标准、质量标准 工程质量:按总包合同有关质量的约定本工程必须达到质量评定 “黄山杯黄山杯” 标准。 5 5、履约保证金、履约保证金 乙方提交履约保证金 合同价的 5% 。返还时间主体完成验收合格后无息返还给乙方。 6 6、合同文件及解释顺序、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)总包合同; (4)招标、投标文件。 7 7、标准规范、标准规范 除总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1
5、) GB50204-2011 混凝土结构工程施工质量验收规范,建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011。 (2) 质量安全符合 JGJ59-2011。 8 8、总包合同、总包合同 8.1 甲方应提供总包合同的副本或复印件(有关价格细节除外) ,供乙方查阅。 8.2 乙方全面了解总包合同的各项规定(有关价格细节除外) 。 9 9、图纸、图纸 9.1 甲方应在劳务分包工作开工3 3天前,向乙方提供电子版图纸1 1套,以及与本合同工作有关的标 准图1 1套(复印件) 。 1010、项目经理、项目经理 10.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 崔俊 ,职务:项目经理,职称: / 。 10
6、.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为 ,职务: ,职称: 。 1111、甲方义务、甲方义务 11.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工 程的工期和质量向业主负责。 11.2 除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作: (1)在 20142014 年 9 9月 1010日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的临时建设施工 场地和工具房一间; (2)在 20142014 年 9 9月 1010日前向乙方提供相应的工程地质和地下管线路资料; (3)在 20142014 年 1111月 5 5日前向乙方提供相应的水准点与坐
7、标控制点位置。 11.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计 划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 11.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理 及交工验收。 11.5 按时提供电子图纸。 11.6 负责与业主、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 11.7 乙方应按规定缴纳各项税、费等,如甲方代扣代缴,随工程款支付时扣除。 1212、乙方义务、乙方义务 12.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,乙方工人进场必须按规定进行
8、安全三级教育 和身体检查,未经教育和体检的人员不得上岗,私自上岗的发生任何安全事故由乙方负责,乙方必 须及时服从甲方安排的网络教育,不按时参加,罚现场负责人 500 元/次,并组织具有相应资格证书 的技术人员投入工作;未经甲方授权,不得擅自与业主及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法 规及有关规章制度。 12.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前3 3天提交下月施工计划,有阶段工期要求 的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计 划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。 12.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工
9、组织设计精心组织施工,确保工程质 量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真 执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行 建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自 身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种处罚。 12.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情 况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。 12.5 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准
10、化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好 自身责任区的治安保卫工作。 12.6 配合甲方办理交工验收。 12.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作,否则乙方自行 承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 12.8 妥善保管、合理使用甲方租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 12.9 乙方须服从甲方转发的业主及监理工程师的指令。 12.10 除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同 约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 1313、安全施工与检查、安全施工与检查 13.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规
11、定,严格按安全标准进行施工,对其在施工场地的工 作人员进行安全教育,对他们的安全负责,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采 取必要的安全防护措施,消除事故隐患。因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担相应责任及发生 的费用。 1414、安全防护、安全防护 14.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近 施工时,施工开始前应向甲方报送安全防护措施方案,经甲方认可后由乙方实施。 14.2 乙方实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀 性物品施工时,应在施工前 10 天以书面形式通知甲方,并向甲方报送安全防护
12、措施方案,经甲方及 相关部门认可后由乙方实施。 14.3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)由乙方提供。 1515、事故处理、事故处理 15.1 发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家 有关法律、行政法规对事故进行处理。2 万元以内费用,由乙方自理。2 万元以上费用扣除 2 万元后, 按责任大小,分别承担相应费用,乙方责任乙方承担 80%,甲方承担 20%;甲方责任,甲方承担 80%,乙方承担 20%。 1616、保险、保险 16.1 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工
13、 机械设备办理保险,支付保险费用,保险事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或减少损 失。 1717、材料、设备供应、材料、设备供应 17.1 乙方应在接到图纸后 3 天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划,经确认后,甲方按供 应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和时间等组织货源并及时交付。 17.2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿, 并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。 1818、劳务报酬、劳务报酬 18.1 本工程的劳务报酬采用固定单价合同,地下室正负零以下 45.62 元/ ,地下室合计总价为: 13577.96*45.
14、62 元=619426.54 元;正负零以上 45.62 元/,正负零以上部分合计总价为: 50429.27*45.62 元/=2300583.30 元。按混凝土模板接触面积计算 。固定单价,过程中不作调 整,量以图纸计算为准,计算规则按 2005 年清单消耗量定额为准。 (如施工中设计变更,按设计变 更后图纸计算建筑面积),最终劳务报酬以甲方审计为准。该承包价含乙方住宿费,乙方住宿自理, 甲方不提供住宿。 1919、工程量的结算与决算工程量的结算与决算 19.1 由乙方按月将完成的工程量报甲方,由甲方审核后作为预结算,该项目预结算单及决算单必 须经本合同第 10 条指派的项目经理和分公司最终
15、审核签字有效。如甲方发生项目经理变更,应及时 书面通知乙方,乙方更换施工负责人应书面报告甲方同意后,变更有效。甲方总承包的工程竣工验 收后,三个月内完成乙方分包工程决算审计。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和乙方原因 造成返工的工程量,甲方不予计量。 19.2 工程预结算采用甲方统一表格(附件 1、附件 2、附件 3) 。 19.3 甲乙双方往来的材料、机械设备、水电等费用必须有本合同第 10 条所指定的项目经理和分公司 审核后签字,方可作为结算依据(见附件 3) 。 2020、劳务报酬的支付、劳务报酬的支付 1. 乙方每月乙方每月 2525 日前向甲方申报当月工程进度,经甲方现日前向甲方
16、申报当月工程进度,经甲方现场施工员场施工员和工程和工程 负责人确认,负责人确认,分公司核定后分公司核定后经双方经双方确认确认完毕后甲方在完毕后甲方在 2020 天内支付当月天内支付当月 进度款。进度款。 2. 工程进度款的数量参照工程进度款的数量参照变更工程计价明细表变更工程计价明细表的规定计算的规定计算,按下表,按下表 规定支付工程劳务分包款,尾款规定支付工程劳务分包款,尾款 5%5%作保修金,保修期一年,竣工验收作保修金,保修期一年,竣工验收 后第后第 1313 个月扣除保修支出费用(如果乙方不按时来维修,则由甲方另个月扣除保修支出费用(如果乙方不按时来维修,则由甲方另 外请人维修,费用由
17、乙方负责)一次支付完毕。外请人维修,费用由乙方负责)一次支付完毕。 次 数拨 款金额(元) 地下室封顶一个月内,开始第一次付款按实际完成该单项总价的 60%按实 以后每月支付生活费15001500 元元/ /人人( (每人每月出勤满每人每月出勤满 2525 工日工日) ) 按实 上部结构封顶按实际完成总价的 7070 % %(扣 减已付生活费) 按实 二次结构完(圈梁、构造柱、过梁、线 条等二次浇筑构、配件) 按实际完成总价的 8080 % %(扣 减已付生活费) 按实 结构验收合格、缺陷整修、内外粉刷完、 结算完 按实际完成总价的 90%90%(扣减已 付生活费) 按实 竣工验收后 15 日
18、内按实际完成总价的 5%5%按实 保修期满付余额的 5%(不计利息)按实 3. 乙方应出具经甲方财务部门认可的劳务收据乙方应出具经甲方财务部门认可的劳务收据 4. 甲方满足本合同付款条款时,乙方全体人员不得以任何借口停工或向甲方满足本合同付款条款时,乙方全体人员不得以任何借口停工或向 有关劳动建管部门设诉,有关劳动建管部门设诉,否则按否则按 24.124.1(3 3)条款执行条款执行。甲方每月付款时,。甲方每月付款时, 乙方必须提供员工工资表原件给甲方一份存档乙方必须提供员工工资表原件给甲方一份存档并公示并公示,并由甲方按公,并由甲方按公 司规定监督发放到工人手。否则甲方有权拒付,由此引发的合
19、同终止司规定监督发放到工人手。否则甲方有权拒付,由此引发的合同终止 及纠纷责任在乙方。乙方必须接受甲方的劳务管理要求,每天出勤实及纠纷责任在乙方。乙方必须接受甲方的劳务管理要求,每天出勤实 行签到制,否则可视为没有出勤,由此而引发的各种工资纠纷由乙方行签到制,否则可视为没有出勤,由此而引发的各种工资纠纷由乙方 负责,每月乙方向甲方提供一份负责,每月乙方向甲方提供一份真实有效的真实有效的由工人、班长、承包人签由工人、班长、承包人签 订的考勤表和工资表。订的考勤表和工资表。工人上下班从门禁出进出并打卡,否则视为未工人上下班从门禁出进出并打卡,否则视为未 考勤(门禁办卡费用乙方自理)。考勤(门禁办卡
20、费用乙方自理)。 乙方提供相应发票后方可办理结算。 2121、施工变更、施工变更 21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前 7 天以书面形式向乙方发出变更通 知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行 下列需要的变更: (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸; (2) 增减合同中约定的工程量; (3) 改变有关的施工时间和顺序; (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。 21.2 因变更或甲方原因导致工期延迟、劳务报酬增加的,由甲方核准;因变更减少工程量的,劳务 报酬应相应减少,工期相应调整。 21.3 施工中乙方不得
21、对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损 失,由乙方承担,延误的工期不予顺延,返工费用乙方自理,并承担赔偿责任。 21.4 因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。 2222、施工验收、施工验收 22.1 乙方应确保所完工程的质量,符合本合同约定的质量标准,确保创黄山杯。施工完毕,向甲方 提交完工报告,通知甲方初验验收;甲方应当在收到乙方的上述报告工序验收提前一天,合格后 和下道工序班组签字交接,分部验收以前 7 天,完工验收提前一个月通知甲方;甲方对乙方施 工成果进行初验收,不合格应及时无偿修复,甲方与业主间的工程验收结果或工程竣工验收结果表 明乙
22、方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。 22.2 全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经业主验收合格,乙方对其分包的劳务作业的施工 质量为合格,乙方承担在质量保修期内的质量保修责任。 2323、施工配合、施工配合 23.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉 及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工 作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。 2424、违约责任、违约责任 24.1 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任: (1)乙方延期交工的,每
23、延误一日,应向甲方支付合同价 2000/天的违约金; (2)施工质量不符合本合同约定的质量标准,不服从管理的,罚款 2000 元/次。乙方应向甲方支付 合同总价 10 %的违约金;如发生上述情况,甲方有权中途清退. (3)乙方拖欠农民工工资,甲方因此受到经济损失,乙方赔偿损失并承担同等数额的违约金;其他 奖罚措施参照安徽二建第二分公司安全质量奖惩办法执行。 中标人须按安徽省建设领域农民工工资支付保障暂行办法 (劳社字【2004】68 号)文件要求,在 合同签订三天内足额缴纳农民工工资支付保障金。乙方必须按合肥市相关内容规定合法用工,确保 农民工工资按月足额发放,如发生农民工讨薪现象,视为乙方违
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
15 文币 0人已下载
下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安徽省 高程 电子科技有限公司 善意 取得 发票 行政 判决书